|
中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目询比公告 |
|
公告名称： |
中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目询比公告 |
| 所属地区： |
浙江 |
发布时间： |
2025-11-05 |
|
详细内容：
|
中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目询比公告
未终止
非快采
：2025-11-05
正文
询比标包文件
中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目标包1
中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目标包2
中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目标包3
中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目标包4
中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目标包5
中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目标包6
中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目标包1
本询比项目为中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目（项目编号：HX-202500008-035），采购人为中国电信股份有限公司温州分公司，采购代理机构为华信咨询设计研究院有限公司。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。
1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况：本项目拟启动中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目采购。
1.2 采购内容及标包划分情况：本次采购内容为中国电信股份有限公司温州分公司无线网络摸底排查、网络维护整治、网络优化补点、室分系统改造或扩容延伸等零星维护项目(含基站设备、室分系统及信源)，整治要求项目服务直至竣工验收、结算送审及整体移交、责任期内的缺陷修复等全部工作。
(1) 本采购项目估算为：355万元（不含税）。
(2) 框架合同有效期为：自合同签订之日起2年，若有效期结束时份额未使用完毕，框架合同自动终止；若有效期结束前份额已使用完毕，框架合同自动终止。
(3) 项目建设地点：浙江省温州市。
(4) 工期要求：根据具体项目订单的约定时间。
(5) 工程质量要求：工程施工质量要求一次性验收合格。
(6) 技术标准要求：符合国家和行业及采购人相关验收标准。
(7) 承包方式：包工部分包料。
注：乙供材仅限于中国电信集团、浙江省、温州电信集采物资以外的地方性材料，其价格无需报价，按工程所在地当期信息价执行；若无信息价的，其价格按实际市场价执行。乙供材按实结算，结算金额以审计单位出具的审定金额为准。
(8) 本项目划分标段。具体标段划分如下：
标段
实施地域
不含税预估规模（万元）
成交人数量
成交份额
1
鹿城西（雪山支局、信河支局、双屿支局、翠微支局、藤桥支局、仰义支局、吴桥支局、南站支局、丰门支局、五马支局、大南支局）、瓯海、龙湾、瑞安1（陶山支局，万松支局，锦湖支局，玉海支局，安阳支局，上望支局，东山支局）、永嘉、洞头、泰顺
160
1
100%
2
文成、平阳
50
1
100%
3
乐清
50
1
100%
4
苍南、龙港
35
1
100%
5
鹿城东（洪殿支局、新城支局、南浦支局、兴墅支局、七都支局）
30
1
100%
6
瑞安2（莘塍支局、瑞祥支局、塘下支局、场桥支局、鲍田支局、飞云支局、马屿支局、罗凤支局、汀田支局、仙降支局）
30
1
100%
本项目允许供应商同时成交的最多标段数为【1】个。
(9) 本项目各标段与成交供应商的签约总金额为【项目预算金额*成交份额】。
(10) ★付款条件：
1）开工付款：具体项目开工后[30]日内，具体项目业主向承包人支付订单合同签约价的[10]％（含全额安全生产费，本工程安全生产费按照2%计取）：
2）终验付款：发包人或具体项目业主的审计机构或其委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认具体项目合同价格，具体项目业主以合同价格为基础、并扣除上述已支付款项后，向承包人支付剩余的合同款项。
(11) ★保修期：24个月，自具体项目业主签署终验合格证书之日起开始计算。
(12) ★供应商须承诺成交后，接受采购人对其履约表现进行考核，以采购人正式发文的通报为准，对通报的问题按通报级别直接扣罚违约金。违约金标准为：地市通报1000元/项、省公司和管局通报3000元/项、集团通报8000元/项、部级通报8万元/项。
(13) ★在签订合同之后，若供应商无法按照采购人规定的期限完成站点的协调及进场施工，采购人有权将该站点纳入疑难站点，并针对该站点在同标段（本地市）具有相应能力的入围施工单位范围内重新采购；如该标段所有入围施工单位仍无法协调完成，则采购人有权针对该站点在本项目所有入围施工单位范围内重新采购。如达到依法必招范围则遵循相关法律法规及采购人企业内控要求执行。
本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.3 本项目【设置最高响应限价】，供应商依据现行的《信息通信建设工程预算定额》（工信部通信[2016]451号）规定为基础进折扣（ON）报价，响应报价折扣（ON）最高限价均为【11.03%】，供应商响应折扣高于最高响应限价的，其响应将被否决。
2. 供应商资格要求
2.1供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
2.2供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一询比项目响应。
2.3本次询比不接受联合体响应。
2.4供应商应承诺成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。
2.5供应商应具备有效期内的《安全生产许可证》。
2.6供应商须具备有效期内的以下任一资质：
（1）施工综合资质；
（2）通信工程施工总承包三级（或乙级）或以上资质。
2.7本项目要求供应商至少满足以下人员要求：
（1）企业主要负责人1人：具备有效期内的《通信工程施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》（A类）；
（2）项目负责人1人：具备有效期内的《通信工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）；如在响应截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次应答；
（3）专职安全生产管理人员1人：具备有效期内的《通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类）。
注：提供以上人员的证书扫描件、供应商为其缴纳的2025年4月1日以来任意三个月的社保证明。
2.8供应商自【2023年1月1日】起至采购公告发布之日前在中华人民共和国境内具备的【无线网设备施工或整治或室分业绩】累计执行含税金额不少于【标段1：100万元及以上；标段2/3：40万元及以上;标段4/5/6：20万元及以上】。须提供业绩证明材料，具体要求见附件：评分细则表。
2.9供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消响应资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内 [响应截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内 [响应截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内 [响应截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（11）为本采购项目的代建人；
（12）为本采购项目的采购代理机构；
（13）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
（14）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
（15）被工商行政管理机关在国家企业公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16）近两年（自响应截止时间前24个月起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；
（17）【其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；】
（18）法律法规、采购文件限定的其他情形。
2.10法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。
4. 询比文件的获取
4.1询比文件获取时间：2025年11月5日13时00分至2025年11月10日23时00分（北京时间，下同）。
4.2询比文件获取方式：登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行询比文件登记申领，未在系统注册的供应商须先进行注册，注册方法详见本公告“7供应商注册”。
4.3 【获取本询比文件不收取费用。】
5. 响应文件的提交
5.1 响应文件提交截止时间（即响应截止时间）：2025年11月13日9时00分。
5.2 电子响应文件的提交方式：【登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行响应文件提交，供应商应在响应文件提交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子响应文件的上传。供应商未在电子采购系统进行询比文件申领登记或电子响应文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子响应文件。】
5.3 本项目将于响应文件提交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开启响应文件，【采购人/采购代理机构】邀请响应供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
6. 样品的递交
本项目不涉及样品。
7. 供应商注册
7.1中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在供应商，须通过“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目询比文件。
7.2 CA证书办理
参加询比响应的潜在供应商须提前办理CA证书，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。
7.3技术支撑联系方式
服务热线：010-56107929 /010-56107880
服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）
ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）
8. 发布公告的媒介
本询比公告在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）、（/）上发布，其他媒介转载无效。
9. 联系及异议接收方式
9.1联系方式
采 购 人：中国电信股份有限公司温州分公司
采购代理机构：华信咨询设计研究院有限公司
地 址：温州市市府路517号电信大楼
地 址：杭州市滨江区春波路999号
邮 编：325000
邮 编：310014
联 系 人：杜工
联 系 人：林慧芳、张珺斓
电 话：15305770501
电 话：13857721957、15005899648
电子邮件：/
电子邮件：13857721957@189.cn
9.2异议接收方式
登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
采购代理机构：华信咨询设计研究院有限公司
2025年11月5日
中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目标包2
本询比项目为中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目（项目编号：HX-202500008-035），采购人为中国电信股份有限公司温州分公司，采购代理机构为华信咨询设计研究院有限公司。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。
1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况：本项目拟启动中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目采购。
1.2 采购内容及标包划分情况：本次采购内容为中国电信股份有限公司温州分公司无线网络摸底排查、网络维护整治、网络优化补点、室分系统改造或扩容延伸等零星维护项目(含基站设备、室分系统及信源)，整治要求项目服务直至竣工验收、结算送审及整体移交、责任期内的缺陷修复等全部工作。
(1) 本采购项目估算为：355万元（不含税）。
(2) 框架合同有效期为：自合同签订之日起2年，若有效期结束时份额未使用完毕，框架合同自动终止；若有效期结束前份额已使用完毕，框架合同自动终止。
(3) 项目建设地点：浙江省温州市。
(4) 工期要求：根据具体项目订单的约定时间。
(5) 工程质量要求：工程施工质量要求一次性验收合格。
(6) 技术标准要求：符合国家和行业及采购人相关验收标准。
(7) 承包方式：包工部分包料。
注：乙供材仅限于中国电信集团、浙江省、温州电信集采物资以外的地方性材料，其价格无需报价，按工程所在地当期信息价执行；若无信息价的，其价格按实际市场价执行。乙供材按实结算，结算金额以审计单位出具的审定金额为准。
(8) 本项目划分标段。具体标段划分如下：
标段
实施地域
不含税预估规模（万元）
成交人数量
成交份额
1
鹿城西（雪山支局、信河支局、双屿支局、翠微支局、藤桥支局、仰义支局、吴桥支局、南站支局、丰门支局、五马支局、大南支局）、瓯海、龙湾、瑞安1（陶山支局，万松支局，锦湖支局，玉海支局，安阳支局，上望支局，东山支局）、永嘉、洞头、泰顺
160
1
100%
2
文成、平阳
50
1
100%
3
乐清
50
1
100%
4
苍南、龙港
35
1
100%
5
鹿城东（洪殿支局、新城支局、南浦支局、兴墅支局、七都支局）
30
1
100%
6
瑞安2（莘塍支局、瑞祥支局、塘下支局、场桥支局、鲍田支局、飞云支局、马屿支局、罗凤支局、汀田支局、仙降支局）
30
1
100%
本项目允许供应商同时成交的最多标段数为【1】个。
(9) 本项目各标段与成交供应商的签约总金额为【项目预算金额*成交份额】。
(10) ★付款条件：
1）开工付款：具体项目开工后[30]日内，具体项目业主向承包人支付订单合同签约价的[10]％（含全额安全生产费，本工程安全生产费按照2%计取）：
2）终验付款：发包人或具体项目业主的审计机构或其委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认具体项目合同价格，具体项目业主以合同价格为基础、并扣除上述已支付款项后，向承包人支付剩余的合同款项。
(11) ★保修期：24个月，自具体项目业主签署终验合格证书之日起开始计算。
(12) ★供应商须承诺成交后，接受采购人对其履约表现进行考核，以采购人正式发文的通报为准，对通报的问题按通报级别直接扣罚违约金。违约金标准为：地市通报1000元/项、省公司和管局通报3000元/项、集团通报8000元/项、部级通报8万元/项。
(13) ★在签订合同之后，若供应商无法按照采购人规定的期限完成站点的协调及进场施工，采购人有权将该站点纳入疑难站点，并针对该站点在同标段（本地市）具有相应能力的入围施工单位范围内重新采购；如该标段所有入围施工单位仍无法协调完成，则采购人有权针对该站点在本项目所有入围施工单位范围内重新采购。如达到依法必招范围则遵循相关法律法规及采购人企业内控要求执行。
本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.3 本项目【设置最高响应限价】，供应商依据现行的《信息通信建设工程预算定额》（工信部通信[2016]451号）规定为基础进折扣（ON）报价，响应报价折扣（ON）最高限价均为【11.03%】，供应商响应折扣高于最高响应限价的，其响应将被否决。
2. 供应商资格要求
2.1供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
2.2供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一询比项目响应。
2.3本次询比不接受联合体响应。
2.4供应商应承诺成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。
2.5供应商应具备有效期内的《安全生产许可证》。
2.6供应商须具备有效期内的以下任一资质：
（1）施工综合资质；
（2）通信工程施工总承包三级（或乙级）或以上资质。
2.7本项目要求供应商至少满足以下人员要求：
（1）企业主要负责人1人：具备有效期内的《通信工程施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》（A类）；
（2）项目负责人1人：具备有效期内的《通信工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）；如在响应截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次应答；
（3）专职安全生产管理人员1人：具备有效期内的《通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类）。
注：提供以上人员的证书扫描件、供应商为其缴纳的2025年4月1日以来任意三个月的社保证明。
2.8供应商自【2023年1月1日】起至采购公告发布之日前在中华人民共和国境内具备的【无线网设备施工或整治或室分业绩】累计执行含税金额不少于【标段1：100万元及以上；标段2/3：40万元及以上;标段4/5/6：20万元及以上】。须提供业绩证明材料，具体要求见附件：评分细则表。
2.9供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消响应资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内 [响应截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内 [响应截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内 [响应截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（11）为本采购项目的代建人；
（12）为本采购项目的采购代理机构；
（13）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
（14）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
（15）被工商行政管理机关在国家企业公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16）近两年（自响应截止时间前24个月起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；
（17）【其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；】
（18）法律法规、采购文件限定的其他情形。
2.10法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。
4. 询比文件的获取
4.1询比文件获取时间：2025年11月5日13时00分至2025年11月10日23时00分（北京时间，下同）。
4.2询比文件获取方式：登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行询比文件登记申领，未在系统注册的供应商须先进行注册，注册方法详见本公告“7供应商注册”。
4.3 【获取本询比文件不收取费用。】
5. 响应文件的提交
5.1 响应文件提交截止时间（即响应截止时间）：2025年11月13日9时00分。
5.2 电子响应文件的提交方式：【登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行响应文件提交，供应商应在响应文件提交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子响应文件的上传。供应商未在电子采购系统进行询比文件申领登记或电子响应文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子响应文件。】
5.3 本项目将于响应文件提交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开启响应文件，【采购人/采购代理机构】邀请响应供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
6. 样品的递交
本项目不涉及样品。
7. 供应商注册
7.1中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在供应商，须通过“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目询比文件。
7.2 CA证书办理
参加询比响应的潜在供应商须提前办理CA证书，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。
7.3技术支撑联系方式
服务热线：010-56107929 /010-56107880
服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）
ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）
8. 发布公告的媒介
本询比公告在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）、（/）上发布，其他媒介转载无效。
9. 联系及异议接收方式
9.1联系方式
采 购 人：中国电信股份有限公司温州分公司
采购代理机构：华信咨询设计研究院有限公司
地 址：温州市市府路517号电信大楼
地 址：杭州市滨江区春波路999号
邮 编：325000
邮 编：310014
联 系 人：杜工
联 系 人：林慧芳、张珺斓
电 话：15305770501
电 话：13857721957、15005899648
电子邮件：/
电子邮件：13857721957@189.cn
9.2异议接收方式
登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
采购代理机构：华信咨询设计研究院有限公司
2025年11月5日
中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目标包3
本询比项目为中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目（项目编号：HX-202500008-035），采购人为中国电信股份有限公司温州分公司，采购代理机构为华信咨询设计研究院有限公司。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。
1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况：本项目拟启动中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目采购。
1.2 采购内容及标包划分情况：本次采购内容为中国电信股份有限公司温州分公司无线网络摸底排查、网络维护整治、网络优化补点、室分系统改造或扩容延伸等零星维护项目(含基站设备、室分系统及信源)，整治要求项目服务直至竣工验收、结算送审及整体移交、责任期内的缺陷修复等全部工作。
(1) 本采购项目估算为：355万元（不含税）。
(2) 框架合同有效期为：自合同签订之日起2年，若有效期结束时份额未使用完毕，框架合同自动终止；若有效期结束前份额已使用完毕，框架合同自动终止。
(3) 项目建设地点：浙江省温州市。
(4) 工期要求：根据具体项目订单的约定时间。
(5) 工程质量要求：工程施工质量要求一次性验收合格。
(6) 技术标准要求：符合国家和行业及采购人相关验收标准。
(7) 承包方式：包工部分包料。
注：乙供材仅限于中国电信集团、浙江省、温州电信集采物资以外的地方性材料，其价格无需报价，按工程所在地当期信息价执行；若无信息价的，其价格按实际市场价执行。乙供材按实结算，结算金额以审计单位出具的审定金额为准。
(8) 本项目划分标段。具体标段划分如下：
标段
实施地域
不含税预估规模（万元）
成交人数量
成交份额
1
鹿城西（雪山支局、信河支局、双屿支局、翠微支局、藤桥支局、仰义支局、吴桥支局、南站支局、丰门支局、五马支局、大南支局）、瓯海、龙湾、瑞安1（陶山支局，万松支局，锦湖支局，玉海支局，安阳支局，上望支局，东山支局）、永嘉、洞头、泰顺
160
1
100%
2
文成、平阳
50
1
100%
3
乐清
50
1
100%
4
苍南、龙港
35
1
100%
5
鹿城东（洪殿支局、新城支局、南浦支局、兴墅支局、七都支局）
30
1
100%
6
瑞安2（莘塍支局、瑞祥支局、塘下支局、场桥支局、鲍田支局、飞云支局、马屿支局、罗凤支局、汀田支局、仙降支局）
30
1
100%
本项目允许供应商同时成交的最多标段数为【1】个。
(9) 本项目各标段与成交供应商的签约总金额为【项目预算金额*成交份额】。
(10) ★付款条件：
1）开工付款：具体项目开工后[30]日内，具体项目业主向承包人支付订单合同签约价的[10]％（含全额安全生产费，本工程安全生产费按照2%计取）：
2）终验付款：发包人或具体项目业主的审计机构或其委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认具体项目合同价格，具体项目业主以合同价格为基础、并扣除上述已支付款项后，向承包人支付剩余的合同款项。
(11) ★保修期：24个月，自具体项目业主签署终验合格证书之日起开始计算。
(12) ★供应商须承诺成交后，接受采购人对其履约表现进行考核，以采购人正式发文的通报为准，对通报的问题按通报级别直接扣罚违约金。违约金标准为：地市通报1000元/项、省公司和管局通报3000元/项、集团通报8000元/项、部级通报8万元/项。
(13) ★在签订合同之后，若供应商无法按照采购人规定的期限完成站点的协调及进场施工，采购人有权将该站点纳入疑难站点，并针对该站点在同标段（本地市）具有相应能力的入围施工单位范围内重新采购；如该标段所有入围施工单位仍无法协调完成，则采购人有权针对该站点在本项目所有入围施工单位范围内重新采购。如达到依法必招范围则遵循相关法律法规及采购人企业内控要求执行。
本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.3 本项目【设置最高响应限价】，供应商依据现行的《信息通信建设工程预算定额》（工信部通信[2016]451号）规定为基础进折扣（ON）报价，响应报价折扣（ON）最高限价均为【11.03%】，供应商响应折扣高于最高响应限价的，其响应将被否决。
2. 供应商资格要求
2.1供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
2.2供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一询比项目响应。
2.3本次询比不接受联合体响应。
2.4供应商应承诺成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。
2.5供应商应具备有效期内的《安全生产许可证》。
2.6供应商须具备有效期内的以下任一资质：
（1）施工综合资质；
（2）通信工程施工总承包三级（或乙级）或以上资质。
2.7本项目要求供应商至少满足以下人员要求：
（1）企业主要负责人1人：具备有效期内的《通信工程施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》（A类）；
（2）项目负责人1人：具备有效期内的《通信工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）；如在响应截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次应答；
（3）专职安全生产管理人员1人：具备有效期内的《通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类）。
注：提供以上人员的证书扫描件、供应商为其缴纳的2025年4月1日以来任意三个月的社保证明。
2.8供应商自【2023年1月1日】起至采购公告发布之日前在中华人民共和国境内具备的【无线网设备施工或整治或室分业绩】累计执行含税金额不少于【标段1：100万元及以上；标段2/3：40万元及以上;标段4/5/6：20万元及以上】。须提供业绩证明材料，具体要求见附件：评分细则表。
2.9供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消响应资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内 [响应截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内 [响应截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内 [响应截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（11）为本采购项目的代建人；
（12）为本采购项目的采购代理机构；
（13）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
（14）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
（15）被工商行政管理机关在国家企业公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16）近两年（自响应截止时间前24个月起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；
（17）【其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；】
（18）法律法规、采购文件限定的其他情形。
2.10法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。
4. 询比文件的获取
4.1询比文件获取时间：2025年11月5日13时00分至2025年11月10日23时00分（北京时间，下同）。
4.2询比文件获取方式：登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行询比文件登记申领，未在系统注册的供应商须先进行注册，注册方法详见本公告“7供应商注册”。
4.3 【获取本询比文件不收取费用。】
5. 响应文件的提交
5.1 响应文件提交截止时间（即响应截止时间）：2025年11月13日9时00分。
5.2 电子响应文件的提交方式：【登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行响应文件提交，供应商应在响应文件提交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子响应文件的上传。供应商未在电子采购系统进行询比文件申领登记或电子响应文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子响应文件。】
5.3 本项目将于响应文件提交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开启响应文件，【采购人/采购代理机构】邀请响应供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
6. 样品的递交
本项目不涉及样品。
7. 供应商注册
7.1中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在供应商，须通过“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目询比文件。
7.2 CA证书办理
参加询比响应的潜在供应商须提前办理CA证书，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。
7.3技术支撑联系方式
服务热线：010-56107929 /010-56107880
服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）
ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）
8. 发布公告的媒介
本询比公告在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）、（/）上发布，其他媒介转载无效。
9. 联系及异议接收方式
9.1联系方式
采 购 人：中国电信股份有限公司温州分公司
采购代理机构：华信咨询设计研究院有限公司
地 址：温州市市府路517号电信大楼
地 址：杭州市滨江区春波路999号
邮 编：325000
邮 编：310014
联 系 人：杜工
联 系 人：林慧芳、张珺斓
电 话：15305770501
电 话：13857721957、15005899648
电子邮件：/
电子邮件：13857721957@189.cn
9.2异议接收方式
登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
采购代理机构：华信咨询设计研究院有限公司
2025年11月5日
中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目标包4
本询比项目为中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目（项目编号：HX-202500008-035），采购人为中国电信股份有限公司温州分公司，采购代理机构为华信咨询设计研究院有限公司。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。
1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况：本项目拟启动中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目采购。
1.2 采购内容及标包划分情况：本次采购内容为中国电信股份有限公司温州分公司无线网络摸底排查、网络维护整治、网络优化补点、室分系统改造或扩容延伸等零星维护项目(含基站设备、室分系统及信源)，整治要求项目服务直至竣工验收、结算送审及整体移交、责任期内的缺陷修复等全部工作。
(1) 本采购项目估算为：355万元（不含税）。
(2) 框架合同有效期为：自合同签订之日起2年，若有效期结束时份额未使用完毕，框架合同自动终止；若有效期结束前份额已使用完毕，框架合同自动终止。
(3) 项目建设地点：浙江省温州市。
(4) 工期要求：根据具体项目订单的约定时间。
(5) 工程质量要求：工程施工质量要求一次性验收合格。
(6) 技术标准要求：符合国家和行业及采购人相关验收标准。
(7) 承包方式：包工部分包料。
注：乙供材仅限于中国电信集团、浙江省、温州电信集采物资以外的地方性材料，其价格无需报价，按工程所在地当期信息价执行；若无信息价的，其价格按实际市场价执行。乙供材按实结算，结算金额以审计单位出具的审定金额为准。
(8) 本项目划分标段。具体标段划分如下：
标段
实施地域
不含税预估规模（万元）
成交人数量
成交份额
1
鹿城西（雪山支局、信河支局、双屿支局、翠微支局、藤桥支局、仰义支局、吴桥支局、南站支局、丰门支局、五马支局、大南支局）、瓯海、龙湾、瑞安1（陶山支局，万松支局，锦湖支局，玉海支局，安阳支局，上望支局，东山支局）、永嘉、洞头、泰顺
160
1
100%
2
文成、平阳
50
1
100%
3
乐清
50
1
100%
4
苍南、龙港
35
1
100%
5
鹿城东（洪殿支局、新城支局、南浦支局、兴墅支局、七都支局）
30
1
100%
6
瑞安2（莘塍支局、瑞祥支局、塘下支局、场桥支局、鲍田支局、飞云支局、马屿支局、罗凤支局、汀田支局、仙降支局）
30
1
100%
本项目允许供应商同时成交的最多标段数为【1】个。
(9) 本项目各标段与成交供应商的签约总金额为【项目预算金额*成交份额】。
(10) ★付款条件：
1）开工付款：具体项目开工后[30]日内，具体项目业主向承包人支付订单合同签约价的[10]％（含全额安全生产费，本工程安全生产费按照2%计取）：
2）终验付款：发包人或具体项目业主的审计机构或其委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认具体项目合同价格，具体项目业主以合同价格为基础、并扣除上述已支付款项后，向承包人支付剩余的合同款项。
(11) ★保修期：24个月，自具体项目业主签署终验合格证书之日起开始计算。
(12) ★供应商须承诺成交后，接受采购人对其履约表现进行考核，以采购人正式发文的通报为准，对通报的问题按通报级别直接扣罚违约金。违约金标准为：地市通报1000元/项、省公司和管局通报3000元/项、集团通报8000元/项、部级通报8万元/项。
(13) ★在签订合同之后，若供应商无法按照采购人规定的期限完成站点的协调及进场施工，采购人有权将该站点纳入疑难站点，并针对该站点在同标段（本地市）具有相应能力的入围施工单位范围内重新采购；如该标段所有入围施工单位仍无法协调完成，则采购人有权针对该站点在本项目所有入围施工单位范围内重新采购。如达到依法必招范围则遵循相关法律法规及采购人企业内控要求执行。
本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.3 本项目【设置最高响应限价】，供应商依据现行的《信息通信建设工程预算定额》（工信部通信[2016]451号）规定为基础进折扣（ON）报价，响应报价折扣（ON）最高限价均为【11.03%】，供应商响应折扣高于最高响应限价的，其响应将被否决。
2. 供应商资格要求
2.1供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
2.2供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一询比项目响应。
2.3本次询比不接受联合体响应。
2.4供应商应承诺成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。
2.5供应商应具备有效期内的《安全生产许可证》。
2.6供应商须具备有效期内的以下任一资质：
（1）施工综合资质；
（2）通信工程施工总承包三级（或乙级）或以上资质。
2.7本项目要求供应商至少满足以下人员要求：
（1）企业主要负责人1人：具备有效期内的《通信工程施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》（A类）；
（2）项目负责人1人：具备有效期内的《通信工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）；如在响应截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次应答；
（3）专职安全生产管理人员1人：具备有效期内的《通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类）。
注：提供以上人员的证书扫描件、供应商为其缴纳的2025年4月1日以来任意三个月的社保证明。
2.8供应商自【2023年1月1日】起至采购公告发布之日前在中华人民共和国境内具备的【无线网设备施工或整治或室分业绩】累计执行含税金额不少于【标段1：100万元及以上；标段2/3：40万元及以上;标段4/5/6：20万元及以上】。须提供业绩证明材料，具体要求见附件：评分细则表。
2.9供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消响应资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内 [响应截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内 [响应截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内 [响应截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（11）为本采购项目的代建人；
（12）为本采购项目的采购代理机构；
（13）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
（14）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
（15）被工商行政管理机关在国家企业公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16）近两年（自响应截止时间前24个月起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；
（17）【其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；】
（18）法律法规、采购文件限定的其他情形。
2.10法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。
4. 询比文件的获取
4.1询比文件获取时间：2025年11月5日13时00分至2025年11月10日23时00分（北京时间，下同）。
4.2询比文件获取方式：登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行询比文件登记申领，未在系统注册的供应商须先进行注册，注册方法详见本公告“7供应商注册”。
4.3 【获取本询比文件不收取费用。】
5. 响应文件的提交
5.1 响应文件提交截止时间（即响应截止时间）：2025年11月13日9时00分。
5.2 电子响应文件的提交方式：【登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行响应文件提交，供应商应在响应文件提交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子响应文件的上传。供应商未在电子采购系统进行询比文件申领登记或电子响应文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子响应文件。】
5.3 本项目将于响应文件提交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开启响应文件，【采购人/采购代理机构】邀请响应供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
6. 样品的递交
本项目不涉及样品。
7. 供应商注册
7.1中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在供应商，须通过“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目询比文件。
7.2 CA证书办理
参加询比响应的潜在供应商须提前办理CA证书，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。
7.3技术支撑联系方式
服务热线：010-56107929 /010-56107880
服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）
ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）
8. 发布公告的媒介
本询比公告在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）、（/）上发布，其他媒介转载无效。
9. 联系及异议接收方式
9.1联系方式
采 购 人：中国电信股份有限公司温州分公司
采购代理机构：华信咨询设计研究院有限公司
地 址：温州市市府路517号电信大楼
地 址：杭州市滨江区春波路999号
邮 编：325000
邮 编：310014
联 系 人：杜工
联 系 人：林慧芳、张珺斓
电 话：15305770501
电 话：13857721957、15005899648
电子邮件：/
电子邮件：13857721957@189.cn
9.2异议接收方式
登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
采购代理机构：华信咨询设计研究院有限公司
2025年11月5日
中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目标包5
本询比项目为中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目（项目编号：HX-202500008-035），采购人为中国电信股份有限公司温州分公司，采购代理机构为华信咨询设计研究院有限公司。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。
1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况：本项目拟启动中国电信股份有限公司温州分公司2025-2027年无线网络提质整治项目采购。
1.2 采购内容及标包划分情况：本次采购内容为中国电信股份有限公司温州分公司无线网络摸底排查、网络维护整治、网络优化补点、室分系统改造或扩容延伸等零星维护项目(含基站设备、室分系统及信源)，整治要求项目服务直至竣工验收、结算送审及整体移交、责任期内的缺陷修复等全部工作。
(1) 本采购项目估算为：355万元（不含税）。
(2) 框架合同有效期为：自合同签订之日起2年，若有效期结束时份额未使用完毕，框架合同自动终止；若有效期结束前份额已使用完毕，框架合同自动终止。
(3) 项目建设地点：浙江省温州市。
(4) 工期要求：根据具体项目订单的约定时间。
(5) 工程质量要求：工程施工质量要求一次性验收合格。
(6) 技术标准要求：符合国家和行业及采购人相关验收标准。
(7) 承包方式：包工部分包料。
注：乙供材仅限于中国电信集团、浙江省、温州电信集采物资以外的地方性材料，其价格无需报价，按工程所在地当期信息价执行；若无信息价的，其价格按实际市场价执行。乙供材按实结算，结算金额以审计单位出具的审定金额为准。
(8) 本项目划分标段。具体标段划分如下：
标段
实施地域
不含税预估规模（万元）
成交人数量
成交份额
1
鹿城西（雪山支局、信河支局、双屿支局、翠微支局、藤桥支局、仰义支局、吴桥支局、南站支局、丰门支局、五马支局、大南支局）、瓯海、龙湾、瑞安1（陶山支局，万松支局，锦湖支局，玉海支局，安阳支局，上望支局，东山支局）、永嘉、洞头、泰顺
160
1
100%
2
文成、平阳
50
1
100%
3
乐清
50
1
100%
4
苍南、龙港
35
1
100%
5
鹿城东（洪殿支局、新城支局、南浦支局、兴墅支局、七都支局）
30
1
100%
6
瑞安2（莘塍支局、瑞祥支局、塘下支局、场桥支局、鲍田支局、飞云支局、马屿支局、罗凤支局、汀田支局、仙降支局）
30
1
100%
本项目允许供应商同时成交的最多标段数为【1】个。
(9) 本项目各标段与成交供应商的签约总金额为【项目预算金额*成交份额】。
(10) ★付款条件：
1）开工付款：具体项目开工后[30]日内，具体项目业主向承包人支付订单合同签约价的[10]％（含全额安全生产费，本工程安全生产费按照2%计取）：
2）终验付款：发包人或具体项目业主的审计机构或其委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认具体项目合同价格，具体项目业主以合同价格为基础、并扣除上述已支付款项后，向承包人支付剩余的合同款项。
(11) ★保修期：24个月，自具体项目业主签署终验合格证书之日起开始计算。
(12) ★供应商须承诺成交后，接受采购人对其履约表现进行考核，以采购人正式发文的通报为准，对通报的问题按通报级别直接扣罚违约金。违约金标准为：地市通报1000元/项、省公司和管局通报3000元/项、集团通报8000元/项、部级通报8万元/项。
(13) ★在签订合同之后，若供应商无法按照采购人规定的期限完成站点的协调及进场施工，采购人有权将该站点纳入疑难站点，并针对该站点在同标段（本地市）具有相应能力的入围施工单位范围内重新采购；如该标段所有入围施工单位仍无法协调完成，则采购人有权针对该站点在本项目所有入围施工单位范围内重新采购。如达到依法必招范围则遵循相关法律法规及采购人企业内控要求执行。
本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.3 本项目【设置最高响应限价】，供应商依据现行的《信息通信建设工程预算定额》（工信部通信[2016]451号）规定为基础进折扣（ON）报价，响应报价折扣（ON）最高限价均为【11.03%】，供应商响应折扣高于最高响应限价的，其响应将被否决。
2. 供应商资格要求
2.1供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
2.2供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一询比项目响应。
2.3本次询比不接受联合体响应。
2.4供应商应承诺成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。
2.5供应商应具备有效期内的《安全生产许可证》。
2.6供应商须具备有效期内的以下任一资质：
（1）施工综合资质；
（2）通信工程施工总承包三级（或乙级）或以上资质。
2.7本项目要求供应商至少满足以下人员要求：
（1）企业主要负责人1人：具备有效期内的《通信工程施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》（A类）；
（2）项目负责人1人：具备有效期内的《通信工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）；如在响应截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次应答；
（3）专职安全生产管理人员1人：具备有效期内的《通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类）。
注：提供以上人员的证书扫描件、供应商为其缴纳的2025年4月1日以来任意三个月的社保证明。
2.8供应商自【2023年1月1日】起至采购公告发布之日前在中华人民共和国境内具备的【无线网设备施工或整治或室分业绩】累计执行含税金额不少于【标段1：100万元及以上；标段2/3：40万元及以上;标段4/5/6：20万元及以上】。须提供业绩证明材料，具体要求见附件：评分细则表。
2.9供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消响应资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内 [响应截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内 [响应截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内 [响应截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（11）为本采购项目的代建人；
（12）为本采购项目的采购代理机构；
（13）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
（14）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
（15）被工商行政管理机关在国家企业公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16）近两年（自响应截止时间前24个月起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；
（17）【其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；】
（18）法律法规、采购文件限定的其他情形。
2.10法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。
4. 询比文件的获取
4.1询比文件获取时间：2025年11月5日13时00分至2025年11月10日23时00分（北京时间，下同）。
4.2询比文件获取方式：登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行询比文件登记申领，未在系统注册的供应商须先进行注册，注册方法详见本公告“7供应商注册”。
4.3 【获取本询比文件不收取费用。】
5. 响应文件的提交
5.1 响应文件提交截止时间（即响应截止时间）：2025年11月13日9时00分。
5.2 电子响应文件的提交方式：【登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行响应文件提交，供应商应在响应文件提交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子响应文件的上传。供应商未在电子采购系统进行询比文件申领登记或电子响应文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子响应文件。】
5.3 本项目将于响应文件提交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开启响应文件，【采购人/采购代理机构】邀请响应供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
6. 样品的递交
本项目不涉及样品。
7. 供应商注册
7.1中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在供应商，须通过“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目询比文件。
7.2 CA证书办理
参加询比响应的潜在供应商须提前办理CA证书，并确保CA证书在使用时有效。C
|
|
|
|
|
|
|
更多
1
